Algemene informatie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid, definities en communicatie

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de inkoop van zaken, diensten en aanneming van werk door MWPO;
• MWPO: Delcap Holding B.V., MWPO Holding B.V., MWPO Diensten B.V., Delcap Participaties Holding B.V. en gelieerde ondernemingen in Nederland;
• Contractant: de contractspartij van MWPO;
• Principaal: de opdrachtgever van MWPO of diens rechtsopvolger;
• Overeenkomst: overeenkomst tussen Contractant en MWPO.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder door MWPO gedaan verzoek (mondeling of schriftelijk) aan de Contractant tot het uitbrengen van een aanbod, op de door de Contractant uit te brengen aanbieding, op orders van MWPO, door MWPO verleende opdrachten en op alle door MWPO met de Contractant te sluiten en gesloten overeenkomsten, waarbij MWPO optreedt als koper van zaken (materiaal en materieel), en/of als huurder van zaken (materiaal en materieel), en/of als opdrachtgever in het geval van het verrichten van werkzaamheden op basis van (onder)aanneming van werk, bemande huur en/of dienstverlening (inclusief het inlenen van arbeidskrachten), of als deze voorwaarden anderszins van toepassing zijn verklaart.

2. De (algemene) voorwaarden en bepalingen van Contractant worden door MWPO uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden MWPO alleen indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien van voorwaarden en bepalingen van Contractant van toepassing zijn, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden immer voor.

3. Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke toestemming van MWPO.

4. MWPO is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De wijzigingen gelden vanaf de mededeling daarvan aan de Contractant. MWPO is voorts bevoegd om overeenkomsten tussen MWPO en de Contractant op te zeggen en/of te ontbinden indien de Contractant niet instemt met de gewijzigde voorwaarden.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken te zijn of met succes vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig en onverkort van kracht. Ingeval van een dergelijke nietigheid of vernietiging zullen partijen een nadere regeling overeen komen, die qua inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoelingen van de nietige of vernietigde bepaling. Bepalingen die naar hun aard daartoe bestemd zijn voort te duren, behouden (ook) na afloop van de Overeenkomst hun werking.

6. De communicatie betreffende de uitvoering van deze voorwaarden geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, overeenkomsten

1. Op verzoek van MWPO volgt een finale offerte van de Contractant, welke wordt geacht onherroepelijk te zijn.

2. Schriftelijke opdrachtbevestiging van MWPO dient door Contractant te worden bevestigd door retourzending van de getekende kopie binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging. Afwezigheid daarvan laat de Overeenkomst onverlet. Bij afwezigheid wordt Contractant geacht akkoord te zijn met de opdrachtbevestiging.

3. Mondelinge afspraken binden MWPO niet, tenzij deze door de directie van MWPO, dan wel door personen die door MWPO (schriftelijk) daartoe bevoegd zijn verklaard, schriftelijk zijn bevestigd.

4. Direct na ontvangst van een opdrachtbevestiging dient de Contractant deze te controleren op consistentie, volledigheid en juistheid. Voordat de opdracht wordt uitgevoerd, dient de Contractant MWPO onverwijld te informeren als de Contractant vermoedt of behoort te vermoeden dat de order fouten en/of omissies bevat. Niet nakoming van deze verplichting is voor rekening en risico Contractant. Bedoelde fouten kunnen door MWPO te allen tijde worden hersteld.

5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door MWPO ter beschikking gestelde of door MWPO goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze integraal deel uit van de Overeenkomst.

6. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de aanbieding van Contractant, gaan de betreffende strijdige bepalingen uit de Overeenkomst in rang immer vóór, en gaan de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden vóór op de aanbieding, tenzij de aanbieding voor MWPO leidt tot een gunstiger resultaat, zulks ter uitsluitende beoordeling van MWPO.

Artikel 3. Prijzen en zekerheid

1. Met MWPO overeengekomen prijzen zijn vast, opgegeven in Euro, exclusief BTW en niet aan indexatie onderhevig, tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn inclusief alle kosten en toeslagen noodzakelijk voor de volledige voltooiing van de werkzaamheden/leveringen etc. uit de Overeenkomst.

2. Contractant verklaart door het aangaan van de Overeenkomst dat de vaste prijs voor uitvoering mede omvat een redelijke vergoeding voor eventueel door hem gerealiseerde intellectuele eigendomsrechten.

3. Verhoging van kosten en prijs, waaronder tevens begrepen risico’s van Contractant, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:753 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Contractant dient iedere aanspraak op additionele (of verhoogde) vergoeding van kosten of tijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen nadat Contractant op de hoogte is of kon zijn van de gebeurtenis die tot additionele kosten of tijd aanleiding gaf, en voorafgaand aan uitvoering, schriftelijk te melden bij MWPO, voorzien van een onderbouwing van de kosten en tijdsconsequenties, op straffe van verval van recht.

5. Betaling vindt plaats 30 dagen na afronding van de Overeenkomst en ontvangst van de factuur, mits de factuur door MWPO is goedgekeurd en alle bijbehorende documentatie door MWPO is ontvangen. Betalingen die voor goedkeuring door MWPO worden verricht, vinden steeds plaats onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring. Betaling door MWPO houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

6. De Contractant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting (waaronder retentie) van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

7. MWPO is gerechtigd alle vorderingen die MWPO jegens de Contractant of een tot het concern van de Contractant behorende entiteit heeft te verrekenen met vorderingen die de Contractant op MWPO heeft, ongeacht of voornoemde vorderingen opeisbaar zijn en ongeacht in welke valuta deze vorderingen luiden.

8. MWPO is bevoegd om in door haar te bepalen gevallen zekerheid te verlangen, waarbij Contractant verplicht is een naar het oordeel van MWPO acceptabele zekerheid te verschaffen.

9. De vorderingen van Contractant op en verplichtingen jegens MWPO zijn niet overdraagbaar en niet verpandbaar (artikel 3:83 lid 2 en 3:98 BW). MWPO heeft wel het recht haar rechten/verplichtingen over te dragen aan derden.

Artikel 4. Uitvoering en garantie

1. De Contractant voert de Overeenkomst uit zoals van een professionele partij mag worden verwacht. Hetgeen o.a. maakt dat Contractant zich houdt aan normen die betrekking (kunnen) hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. Relevante normen betreffen kwaliteitsnormen (o.a. gebruikelijke normen in de branche en ISO 9001), Arbo, milieubescherming (o.a. ISO 14001) en sociale verantwoordelijkheid. Deze vormen integraal onderdeel van de Overeenkomst.

2. De Contractant garandeert dat de (op)geleverde zaken en diensten:

– beantwoorden aan de Overeenkomst;

– beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;

– vrij zijn van gebreken, storingen en rechten van derden;

– geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;

– voldoen aan de specificaties;

– voldoen aan alle wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, alle zoals deze gelden in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van de zaken op het moment van levering, die voor zover deze landen aan de Contractant bekend zijn dan wel redelijkerwijs bekend mogen worden verondersteld.

1. De Contractant garandeert dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, technische documentatie, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken, veiligheidsbladen en overige hulpmiddelen die noodzakelijk of voorgeschreven zijn voor het realiseren van het door MWPO aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet specifiek zijn genoemd. MWPO is vrij in het gebruik van deze hulpmiddelen, waaronder wordt begrepen het verveelvoudigen van documentatie voor eigen gebruik.

2. Indien de prestatie en/of zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, niet blijken te voldoen aan de leden van dit artikel (waaronder de garantieverplichting), zal de Contractant voor zijn rekening en risico uitsluitend ter keuze en op eerste verzoek van MWPO herstellen of vervangen, tenzij MWPO de voorkeur geeft aan (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. In spoedeisende gevallen of indien na overleg met de Contractant redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet (tijdig of naar behoren) voor herstel of vervanging zal zorgdragen, is MWPO bevoegd het herstel of de vervanging uit te (laten) voeren voor rekening en risico van de Contractant. Dit ontslaat de Contractant niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

3. De uitvoering van de Overeenkomst (waaronder mede verstaan: (op)levering) geschiedt op de datum en het tijdstip of binnen de termijn, en op de plaats zoals aangegeven in de Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze termijn is fataal. De Contractant zal door de enkele overschrijding van voornoemde datum of termijn in gebreke zijn. Een ingebrekestelling is niet vereist.

4. Zodra de Contractant weet of behoort te weten dat zij tekort zal schieten in de nakoming van de Overeenkomst, is zij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk onder opgave van redenen mededeling te doen aan MWPO. Onverminderd het recht van MWPO om de Overeenkomst op te zeggen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen van MWPO kan worden geregeld.

5. MWPO is gerechtigd de uitvoering (tot nader order) te schorsen en/of uit te stellen, zonder hierdoor schadeplichtig te zijn. In geval van uitstel en/of opschorting zal de uitvoeringstermijn met de duur van de schorsing/het uitstel worden verlengd en worden alle redelijke en aantoonbare uit de schorsing/uitstel voortvloeiende kosten aan Contractant vergoed, met dien verstande dat Contractant alle redelijke maatregelen moet treffen om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Contractant zal in ieder geval de (voor het Werk bestemde) zaken deugdelijk verpakken en herkenbaar bestemd voor MWPO opslaan, beveiligen en verzekeren.

6. Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW (niet voorzienbare, niet toerekenbare en niet vermijdbare gebeurtenissen, waaronder mede begrepen (de gevolgen van) gewapende conflicten, pandemie e.d.) ontslaat MWPO van de verplichting om voor de duur van de overmachtsperiode een (op)levering in ontvangst te nemen. MWPO heeft tijdens en tot 2 weken na beëindiging van de overmachtsperiode het recht – onverminderd andere rechten – om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. De door MWPO ter zake van enig feit aan de Contractant verleende goedkeuring of toestemming, ontslaat de Contractant niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

8. De Contractant garandeert voor de duur van twaalf maanden na (op)levering dat hij gebreken voor zijn rekening en risico herstelt. Indien de gebruikelijke garantie van Contractant of fabrieksgarantie uitgebreider is dan deze garantie, dan geldt die uitgebreidere garantie in aanvulling op voornoemde garantie. Contractant is verplicht om alle aanspraken uit hoofde van garanties betrekking hebbend op (de uitvoering van) de Overeenkomst onverwijld over te dragen aan MWPO. De Contractant is verplicht (reserve- en verbruiks)onderdelen ten aanzien van (op)geleverde zaken c.q. prestatie gedurende de gebruikelijk levensduur en in ieder geval gedurende tien jaar na (op)leveren in voorraad te houden en op afroep te leveren tegen concurrerende prijzen.

9. Hulpmiddelen zullen aan MWPO ter beschikking worden gesteld op eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met de laatste levering van de zaken waarop de hulpmiddelen betrekking hebben. De Contractant zal de hulpmiddelen die aan hem ter beschikking zijn gesteld niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan MWPO.

Artikel 5. Inspectie en informatie van Contractant

1. Contractant garandeert in staat (waaronder afdoende gekwalificeerd en gespecialiseerd) te zijn voor uitvoering van de Overeenkomst. Contractant zal zich voorafgaand aan uitvoering van de Overeenkomst ervan vergewissen dat specificaties, tekeningen en overige documentatie die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van MWPO heeft ontvangen volledig en juist zijn.

2. Contractant zal MWPO zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in voornoemde documentatie. De Contractant zal MWPO voorstellen tot verbetering c.q. aanpassingen doen met betrekking tot de betreffende documenten. De verbeteringen/aanpassingen maken na schriftelijke goedkeuring door MWPO deel uit van de Overeenkomst. Indien Contractant niet binnen twee weken na ontvangst van een document zijn bezwaren hiertegen schriftelijk aan MWPO kenbaar maakt, wordt zij geacht met het document akkoord te zijn en kan zij zich later niet meer op onjuistheid of onvolledigheid daarvan beroepen.

3. Contractant is verplicht een zodanige administratie met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst te voeren dat daaruit steeds de gemaakte kosten en aangedane verplichtingen blijken. MWPO heeft op eerste verzoek recht op inzage en afschrift van die administratie.

4. MWPO (daaronder mede begrepen door MWPO aangewezen perso(o)n(en), waaronder derden) is bevoegd de zaken voor en na de (op)levering te inspecteren, waarbij onder inspectie onder meer wordt verstaan controle, beproeving en onderzoek. MWPO is tevens bevoegd om de veiligheids-, kwaliteits- en leveringsbetrouwbaarheid, het prijsniveau en de algemene status van het bedrijf van Contractant te inspecteren, voorzover dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. De Contractant verleent medewerking tot voornoemde inspecties (waaronder het verlenen van toegang tot de bouw- en werkplaats) en verstrekt voor zijn rekening de voor de inspectie benodigde documentatie en inlichtingen.

5. De kosten van inspectie zijn voor rekening van MWPO, tenzij de zaken (deels) worden afgekeurd, in welk geval de kosten voor rekening van de Contractant zijn. Indien de Contractant een (her)inspectie wenst, zijn de kosten daarvan voor rekening van de Contractant.

6. Indien zaken, naar aanleiding van een inspectie, geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal MWPO dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Contractant (doen) melden. In welk geval het risico van de afgekeurde zaken, voor zover dit al was overgegaan op MWPO, terug overgaat op de Contractant op de datum van melding van afkeuring.

7. Inspectie of goedkeuring houdt geen aanvaarding noch acceptatie in en ontslaat Contractant niet van enige verplichting of aansprakelijkheid en doet geen afbreuk aan verstrekte garantie(s). Het feit dat een gebrek en/of fout niet wordt geconstateerd bij een keuring of inspectie doet tevens geen afbreuk aan voornoemde verplichtingen, aansprakelijkheden en garanties.

Artikel 6. Wijzigingen

1. MWPO is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren prestaties of zaken worden/wordt gewijzigd. MWPO is bevoegd modificaties aan te brengen in de tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke. Indien een wijziging naar het oordeel van de Contractant gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs, leverdatum en/of levertijd zal zij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven MWPO hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 7 dagen na de kennisgeving van de door MWPO verlangde wijziging, schriftelijk informeren over de tijds- en kostenconsequenties.

2. Indien de gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van MWPO onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft MWPO het recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Contractant, welke ontbinding geen recht geeft op vergoeding van enigerlei schade van MWPO aan Contractant.

3. De Contractant is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen of uit te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van MWPO. Wijzigingsverzoeken dienen door de Contractant schriftelijk te worden ingediend overeenkomstig de daarvoor geldende procedures van MWPO.

4. Van meer- of minderwerk kan alleen sprake zijn als MWPO hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven. MWPO kan te allen tijde meer- of minderwerk verlangen ten aanzien van de prestatie. Meerwerk tot maximaal 10% van de oorspronkelijke prijs wordt geacht in die prijs te zijn verdisconteerd. Contractant zal voor dat meerwerk geen (aanvullende) kosten in rekening brengen. Bij minderwerk zal de prijs voor de prestatie naar rato worden verlaagd.

5. Tot meerwerk worden niet gerekend werkzaamheden die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige documentatie die aan de te leveren prestatie ten grondslag ligt indien deze door of namens de Contractant is opgesteld dan wel door de Contractant is geaccepteerd.

Artikel 7. Geheimhouding

1. De Contractant zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, evenals alle bedrijfsinformatie afkomstig van MWPO, die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht als strikt vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken ter noodzakelijke uitvoering van de Overeenkomst, onder oplegging van (minimaal) gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting, tenzij MWPO uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verleent voor mededeling.

2. Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichting is Contractant een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 25% van de totale netto prijs van de Overeenkomst voor iedere overtreding, een en ander onverminderd de overige rechten van MWPO, waaronder haar recht op nakoming en schadevergoeding.

3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst in stand en duren voort voor onbeperkte tijd.

4. Contractant onthoudt zich van rechtstreeks contact met Principaal aangaande de uitvoering van de Overeenkomst en het project waarop de Overeenkomst betrekking heeft, behoudens en voorzover MWPO daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 8. Eigendom

1. De eigendom van de zaken gaat over van de Contractant op MWPO op het moment van (op)levering. Indien MWPO een zaak retourneert gaat het risico van de zaak over op de Contractantop het moment dat MWPO de zaak naar de Contractant verzendt. Contractant zal de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen kenmerken als herkenbaar eigendom van MWPO en MWPO vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. MWPO is te allen tijde bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip plaatsvindt.

2. Indien de zaken door de Contractant nog gebruikt moeten worden voor de (verdere) oplevering(en) in het kader van de Overeenkomst blijft het risico voor schade en/of verlies ter zake van voornoemde zaken tot die oplevering(en) bij de Contractant. Ingeval van schade en/of verlies heeft MWPO recht op kosteloze vervanging van de verloren gegane of beschadigde zaak.

3. Indien de Contractant een nieuwe zaak vormt met de zaken die nog in handen van de Contractant zijn, zijn dit zaken die MWPO voor zichzelf doet vormen en houdt de Contractant deze voor MWPO.

4. De Contractant garandeert dat de uitvoering en/of het gebruik, daaronder begrepen wederverkoop, van de door Contractant geleverde zaken, of van de door Contractant ten behoeve van MWPO gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten ofandere intellectuele eigendoms- en overige rechten van derden, waaronder begrepen rechten op bescherming van knowhow en andere bedrijfsgeheime informatie van derden. De Contractant vrijwaart MWPO voor alle aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op voornoemde rechten en zij zal MWPO alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk op rechten van derden.

5. Indien blijkt dat de Contractant bij het uitvoeren van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten van derden dient te gebruiken, dient Contractant MWPO onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

6. MWPO is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendoms- en andere rechten met betrekking tot productvormgeving en –configuratie, “werken” in de zin van het auteursrecht, merken, uitvindingen, knowhow en andere informatie, databanken en andere materialen die aan de Contractant openbaar zijn gemaakt of anderszins ter beschikking zijn gesteld.

7. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij en/of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant, waaronder begrepen alle rechten op verbeteringen en/of wijzigingen van reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten, zijn eigendom van MWPO. De Contractant draagt hierbij bij voorbaat alle voornoemde rechten over aan MWPO. Op eerste verzoek van MWPO zal de Contractant volledige en onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan de overdracht van voornoemde intellectuele eigendomsrechten, alsmede aan de inschrijving van die overdracht in de relevante octrooiregisters, merkenregisters, modellenregisters en andere registers. Dit houdt mede in dat MWPO gerechtigd is tot openbaarmaking en vermenigvuldiging, waarbij Contractant afstand doet zich te verzetten tegen veranderingen, wijzigingen of sloop.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Contractant is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade (inclusief bedrijfsschade, eigen risico, en voorfinancieringsschade m.b.t. bijv. BTW) die door MWPO wordt geleden als gevolg van het handelen of nalaten door de Contractant, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden. De Contractant is aansprakelijk voor alle schade zoals bedoeld in titel 6.3.3 BW (productaansprakelijkheid) die door MWPO en/of derden wordt geleden als gevolg van gebreken in door de Contractant geleverde zaken, alsook te late (op)levering en/of uitvoering. Deze aansprakelijkheid omvat ook schade als gevolg van een gebrek in een deel van een zaak, dat van een derde afkomstig is (zoals componenten, grondstoffen, etc.).

2. Contractant vrijwaart MWPO voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de Contractant overeenkomstig dit artikel aansprakelijk is en zal op eerste verzoek van MWPO een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met MWPO – ter beoordeling van MWPO – verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

3. Voor de toepassing van dit artikel worden personeelsleden van MWPO of Contractant als derden aangemerkt.

4. Contractant zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden genoegzaam verzekeren en verleent MWPO desgewenst inzage in de verzekeringspolis.

5. MWPO is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Contractant, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MWPO. Mocht MWPO aansprakelijk zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert.

Artikel 10. Privacy, personeel, materiaal en gereedschap

1. Contractant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving, zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Contractant vrijwaart MWPO voor aanspraken van derden (waaronder overheidsinstellingen) die jegens MWPO mochten worden ingesteld wegens een niet aan MWPO toe te rekenen schending van voorschriften, wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de wettelijke bewaartermijnen.

2. MWPO is bevoegd te verlangen dat personeel van de Contractant zich te allen tijde kan identificeren. MWPO behoudt zich het recht voor de Contractant en zijn personeel zonder opgave van redenen de toegang tot de terreinen en gebouwen van MWPO te ontzeggen.

3. Personeel van de Contractant dient te voldoen aan door MWPO gestelde eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. De Contractant garandeert dat zijn personeel beschikt over de nodige kwalificaties om de prestatie te leveren. Indien naar het oordeel van MWPO sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel of indien het personeel zich, naar het oordeel van MWPO, niet houdt aan de relevante voorschriften of fatsoensnormen is MWPO bevoegd om vervanging van het desbetreffende personeel te gelasten en is de Contractant verplicht tot onverwijlde vervanging.

4. Contractant draagt, voor zijn eigen rekening, zorg voor de materialen en gereedschappen die zij voor de uitvoering van de Overeenkomst zal gebruiken, waaronder opslag en het voldoen aan alle wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Opzegging en ontbinding

1. MWPO is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst tussentijds, zonder opzegtermijn, op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Contractant. Partijen zullen overleg plegen over de gevolgen van een zodanige opzegging, waarbij de vergoeding aan Contractant nimmer meer bedraagt dan dat deel van de prestatie dat conform de Overeenkomst is uitgevoerd, alsmede alle aantoonbare additionele kosten die Contractant als gevolg van de beëindiging moet maken. Bedrijfsschade wordt nimmer vergoed door MWPO.

2. In geval van (i) enige tekortkoming door de Contractant in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, (ii) het faillissement of de (voorlopige) surseance van betaling van de Contractant of indien enige daarmee vergelijkbare procedure ten aanzien van de Contractant is geopend, of (iii) stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de Contractant (dreigt), is de Contractant onmiddellijk in verzuim en is geen nadere ingebrekestelling vereist.

3. In geval van opzegging of ontbinding zijn alle vorderingen die MWPO op de Contractant heeft of verkrijgt terstond en volledig opeisbaar.

Artikel 12. Toepasselijk recht en jurisdictie

1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen ontstaan, worden exclusief berecht door de bevoegde rechter te Groningen.

LEVERINGEN (KOOP)

Navolgende bijzondere bepalingen (13-14) gelden indien, en voor zover de overeenkomst (mede) betrekking heeft op koop / leveringen en vormen een aanvulling op de algemene bepalingen. Bij tegenstrijdigheid gaan bijzondere bepalingen voor op algemene bepalingen.

Artikel 13. Verpakking

1. De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt met inachtneming van eventuele verpakkingsvoorschriften van MWPO, alsmede de relevante wettelijke eisen en overigeoverheidsvoorschriften in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van de zaken, dit voor zover deze landen aan de Contractant bekend zijn dan wel redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn.

2. MWPO is steeds gerechtigd verpakkingsmaterialen aan Contractant te retourneren voor rekening en risico van de Contractant naar een door de Contractant op verzoek van MWPO op te geven adres.

3. De Contractant zal de te leveren zaken voorzien van een duidelijk zichtbare paklijst en/of kopiefactuur waarop in ieder geval steeds wordt vermeld: naam en adres van de Contractant, ordernummer, netto gewicht van de zaken, land van herkomst van de zaken, factuurwaarde van de levering, BTW-nummer van de Contractant, statistieknummer, wijze van vervoer en afleverlocatie.

Artikel 14. Aflevering

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering Franco op de overeengekomen plaats van aflevering, inclusief te betalen rechten (Incoterm DDP). Een voltooide levering betreft geen aanvaarding van de Levering.

2. De Levering moet behoorlijk zijn verpakt. Indien het lossen van zaken behoort tot de verplichtingen van Contractant, dient overeenkomstig de aanwijzingen van MWPO te worden gelost en opgeslagen. Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport, bij het lossen dan wel opslaan, zijn voor rekening van Contractant, ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij Contractant aantoont dat de schade is ontstaan door toedoen van MWPO.

3. Lossen dan wel opslaan buiten de geldende werktijden kan alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming van MWPO. In dat geval zal controle achteraf plaatsvinden.

4. Indien MWPO niet in staat is de Levering in ontvangst te nemen, neemt Contractant voor eigen kosten alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen en schade bij MWPO te voorkomen.

5. Door MWPO afgekeurde zaken worden na kennisgeving door Contractant onverwijld van de bouwplaats verwijderd. Blijft Contractant in gebreke de afgekeurde zaken te verwijderen dan is MWPO gerechtigd deze afgekeurde zaken op kosten en voor risico van Contractant te retourneren.

6. Goedkeuring geldt uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de Levering. Indien de zaken verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, heeft de goedkeuring slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de verpakking.

7. Eerst op het moment dat vaststaat dat de goederen conform Overeenkomst zijn, gaat het risico op MWPO over. Het risico gaat nimmer over voordat de goederen (ook) door Principaal zijn aanvaard.

8. De Contractant is niet bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de partijen. In dat laatste geval wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan. In geval van deelleveringen wordt de garantieperiode zodanig verlengd dat de garantieperiode niet eerder eindigt dan de garantieperiode van de laatste deellevering.

DIENSTEN EN AANNEMING VAN WERK (OPDRACHTEN)

Navolgende bijzondere bepalingen (15-19) gelden indien, en voor zover de overeenkomst (mede) betrekking heeft voor diensten en aanneming van werk (hierna: opdrachten) vormen een aanvulling op de algemene bepalingen. Bij tegenstrijdigheid gaan bijzondere bepalingen voor op algemene.

Artikel 15. Voorbereiding en uitvoering

1. Contractant is verplicht de opdrachten zodanig te verrichten dat het werk of de prestatie op de overeengekomen datum (van oplevering) voldoet aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het werk of de prestatie niet, dan is er sprake van een gebrek.

2. Contractant voert opdrachten zelf uit. Het inschakelen van derden (zoals onderaannemers, etc.) bij uitvoering van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door MWPO. Indien naast Contractant derden bij uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering van de Overeenkomst. De Contractant verplicht zich deze hoofdelijkheid, alsmede de bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden volledig op te leggen aan de door hem ingeschakelde derde(n). De Contractant zal zorg dragen voor een goede coördinatie van de uitvoering en leveringen van derden die bij uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

3. De Contractant zal ervoor zorgen dat de uitvoering van de opdracht (inclusief producten) ’state of the art‘ zijn en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Bij het uitvoeren dient de Contractant rekening te houden met de in de toekomst te voorziene onderhouds- en inspectiewerken. Bij het uitvoeren van een opdracht, is de Contractant gehouden om zoveel als mogelijk de rechtmatige belangen van MWPO in acht te nemen en om op een objectieve basis beslissingen te nemen (o.a. de materiaalkeuze, accessoires en/of onderdelen).

4. Met name prestatie-eisen, typische kenmerken en doelstellingen, doch hiertoe niet beperkt, kunnen nooit Contractant ontslaan van zijn verplichting tot het afleveren van een technisch foutloos en economisch verantwoorde oplossing. Mochten deze bedongen prestatie-eisen, karakteristieken, doelstellingen, etc. die oplossing in de weg staan of indien wijzigingen of verbeteringen aan het betrokken onderwerp of aan de omvang van de te leveren prestaties noodzakelijk of gepast lijken om welke reden dan ook, dan zal de Contractant daarvoor terstond en schriftelijk waarschuwen.

5. De Contractant staat ervoor in dat het werk wordt voorbereid en uitgevoerd overeenkomstig de hoogste eisen van vakmanschap en deskundigheid, in overeenstemming met de Overeenkomst en alle daarbij behorende voorschriften en documenten, alsmede in overeenstemming met de aanwijzingen en instructies van MWPO, zodanig dat het werk leidt tot het overeengekomen resultaat.

6. Indien Contractant, naar het oordeel van MWPO, de Overeenkomst niet uitvoert overeenkomstig voornoemde leden uit dit artikel, zal Contractant, voor zijn eigen rekening, op eerste schriftelijke verzoek van MWPO tot herstel of nogmaals uitvoeren met inachtneming van voornoemde leden overgaan, tenzij MWPO de voorkeur geeft aan ontbinding. In spoedeisende gevallen of indien na overleg met Contractant redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn zal of kan zorg dragen voor herstel of vervanging heeft MWPO het recht het herstel en/of de vervanging, voor rekening van Contractant, uit te (laten) voeren, hetgeen Contractant niet van zijn verplichtingen ontslaat.

7. Binnen één week na Overeenkomst dient Contractant een gedetailleerde tijdsplanning met te behalen milestones voor uitvoering aan MWPO te verstrekken. De tijdsplanning maakt, nadat zij schriftelijk is goedgekeurd door MWPO, deel uit van de Overeenkomst, maar doet niet af aan de reeds opgenomen tijdsverplichtingen uit het verzoek of de aanvraag van MWPO voor een offerte of de bevestiging van de offerte door MWPO.

8. In het geval de Overeenkomst montage van door derden geleverde zaken omvat zijn deze zaken na overhandiging door MWPO aan de Contractant voor risico van de Contractant.

Artikel 16. Adviseursdiensten

1. Contractant is in geval van een toerekenbare tekortkoming aansprakelijk voor directe en indirecte schade, ongeacht of deze schade wordt gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of vergelijkbare verzekering, en zonder dat de te vergoeden schade is gemaximeerd. Indien partijen toch een maximum afspreken, is dit maximum niet lager dan 1.000.000 en niet lager dan drie maal de advieskosten.

2. Contractant dient tenminste de volgende verzekeringen te hebben en in stand te houden in verband met de uitvoering van de adviseursdiensten (welke verzekeringsvoorzieningen Contractant niet beperken of ontslaan van verantwoordelijkheid): Werknemers- en werkgeversverzekering of soortgelijke wettelijke sociale verzekering in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten; W.A.-verzekering met een dekking van ten minste EUR 500.000,- per gebeurtenis betreffende dood, letsel en zaakschade. De toepasselijke verzekeringsdekking dient van kracht te zijn gedurende de gehele periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Contractant verschaft MWPO op eerste verzoek afschrift van de verzekeringsbescheiden en correspondentie daarover.

3. Contractant is verantwoordelijk en draagt ervoor zorg dat de omschrijving van de Overeenkomst zodanig is vormgegeven, dat deze niet in de weg staat aan dekking onder voornoemde verzekeringen.

4. Partijen spreken geen contractuele verjarings- of vervaltermijnen af voor aansprakelijkheid van Contractant.

5. Indien de DNR 2011 van toepassing is, gaan deze Algemene voorwaarden vóór op de bepalingen uit de DNR 2011 en wordt ten minste uitdrukkelijk afgeweken van artikelen 14 (lid 1, 2, 6, 7), 15 (lid 1 en 2), 16 (lid 1 t/m 8) en 17 (lid 1 t/m 5) DNR 2011.

Artikel 17. Stagnatie

1. De Contractant is verplicht om, indien is te voorzien dat uitvoering niet volgens het tijdsplan verloopt of zal worden voltooid, MWPO hierover zo spoedig mogelijk te informeren en op eigen initiatief voorstellen aan MWPO te doen om stagnatie te voorkomen en beperken.

2. Contractant zal op eerste verzoek van MWPO zijn uitvoeringsschema overhandigen met betrekking tot de tijdsplanning en personeelsbezetting voor de uitvoering en MWPO conform verzoek informeren over de voortgang daarvan. Indien de voortgang van de werkzaamheden naar oordeel MWPO zodanig stagneert dat deze niet tijdig zullen zijn voltooid, kan MWPO dit schriftelijk mededelen aan Contractant. De Contractant is dan verplicht om binnen twee weken voor diens rekening en risico alle maatregelen te treffen die naar oordeel van MWPO noodzakelijk zijn om binnen korte tijd de achterstand in te halen, waaronder het inzetten van extra personeel of materieel. Bij gebreke hiervan kan MWPO, onverminderd overige rechten, zelf maatregelen treffen, waaronder het op kosten van Contractant laten uitvoeren van de werkzaamheden door derden. De Contractant zal daartoe alle gewenste medewerking verlenen.

3. In spoedeisende gevallen of indien na overleg met de Contractant redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Contractant zijn verplichting niet binnen de daarvoor gesteld termijn zal of kan nakomen, is MWPO bevoegd voor rekening van de Contractant derden in te schakelen om schade te voorkomen/beperken. Dit ontslaat Contractant niet van verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 18. Oplevering

1. Op het moment dat aan alle daartoe in de Overeenkomst gestelde voorwaarden is voldaan, zal de Contractant MWPO tijdelijk – minimaal drie weken voorafgaand – schriftelijk verzoeken dat zij kan en wenst op te leveren. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Contractant niet gerechtigd in gedeelten (op) te leveren.

2. Oplevering vindt plaats zodra naar het oordeel van MWPO aan alle daartoe gestelde voorwaarden is voldaan en MWPO de aanvaarding schriftelijk aan Contractant heeft medegedeeld. Binnen 10 werkdagen na opname voor oplevering deelt MWPO schriftelijk aan Contractant mee of zij de oplevering al dan niet aanvaard, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de weigering zijn, tenzij dat in redelijkheid niet van MWPO kan worden verlangd. Blijft de schriftelijke mededeling uit, kan Contractant MWPO opnieuw, per aangetekende brief, verzoeken om aanvaarding binnen een termijn van minimaal 10 werkdagen.

3. Oplevering geschied steeds onder de opschortende voorwaarde dat goedkeuring en aanvaarding plaatsvindt door Principaal. MWPO zal, na (niet-)acceptatie door Principaal, Contractant schriftelijk in kennis stellen van door Principaal vastgestelde gebreken.

4. Voor elke kalenderdag vertraging in de (deel)oplevering en/of in de overeenkomst aangeduide mijlpalen, verbeurt Contractant aan MWPO een direct opeisbare boete van € 60,–, tot een maximum van 50 % van het totale netto prijs van de Overeenkomst, een en ander onverminderd de overige rechten van MWPO, waaronder haar recht op nakoming en schadevergoeding.

5. Na oplevering vangt de onderhoudstermijn aan en eindigt twaalf maanden na oplevering, of zoveel later als schriftelijk overeengekomen, en in geval van latere oplevering aan Principaal, niet eerder dan dat de onderhoudstermijn aan Principaal eindigt. Gedurende de onderhoudstermijn dient Contractant voor eigen rekening op eerste verzoek van MWPO alle gebreken te herstellen, tenzij Contractant aantoont dat het gebrek het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik, dan wel gekwalificeerd kan worden als normaal te verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.

Artikel 19. Ketenaansprakelijkheid e.d.

1. Indien en voor zover de Wet Ketenaansprakelijkheid, Wet Aanpak Schijnconstructies of deze regelingen vervangende of aanvullende wettelijke regelingen op de Overeenkomst van toepassing is dient de Contractant aan alle uit deze wetten voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

2. De Contractant zal MWPO voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de administratieplicht van MWPO in de zin van de Uitvoeringsregeling inleners-, aannemers- en opdrachtgeversaansprakelijkheid en Wet Aanpak Schijnconstructies.

3. MWPO heeft de bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen een gedeelte van de prijs (maximaal 40%) te betalen hetzij via een geblokkeerde rekening, hetzij rechtstreeks aan de desbetreffende instanties of werknemers van de Contractant. Alle betalingen die MWPO overeenkomstig dit lid doet, zullen in mindering worden gebracht op de betalingen aan Contractant.

1. Indien Contractant kwalificeert als zelfstandige zonder personeel, hierna te noemen (ZZP), of een ZZP inschakelt, zal Contractant aan MWPO per ZZP aanleveren:

• wekelijks: een overzicht van de gewerkte uren, en
• periodiek: een betalingsbewijs van de omzetbelasting.

2. Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht en beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

3. Indien de verleggingsregeling voor de omzetbelasting van toepassing is (zoals in geval van aanneming van werk of het uitlenen van personeel waarbij MWPO zich als eigenbouwer kwalificeert, of wanneer het een overeenkomst betreft tussen ondernemingen die een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen), dienen de facturen van Contractant dienovereenkomstig te worden ingericht.

4. Contractant vrijwaart MWPO voor alle schade, boetes, belastingen en premies en/of andere betalingsverplichtingen van MWPO en eventuele aanspraken van derden, waarvan in het bijzonder de belastingdienst, die verband houden met de Overeenkomst, wegens niet-nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de Wid, de Wav, de Waadi, de Wet Ketenaansprakelijkheid, deze Algemene Voorwaarden en zal op eerste verzoek tot vergoeding aan MWPO overgaan.